+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Договор на оказание услуг по ремонту квартир

Договор на оказание услуг по ремонту квартир

Четкое описание виды, объем и содержание работ, для выполнения которых заключен договор. Сроки выполнения работ Даты начала и окончания ремонта указываются обязательно. Если работы осуществляются поэтапно, прописываются начальный и конечный сроки каждого этапа. Кожевникова Екатерина Сергеевна Юрисконсульт, практикую с года. Осуществляю полное юридическое сопровождение предпринимательской деятельности строительных компаний и ИП. Важно: поскольку перечисленные выше условия являются обязательными, неуказание их в договоре может повлечь его признание незаключенным.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

СРО — это объединение строительных специалистов различных отраслей с целью обеспечения высокого качества и безопасности выполняемых строительных работ.

Как составить договор на ремонт квартиры с физическим лицом?

Качественно выполнить ремонтные и отделочные работы своими силами с использованием специального инструмента и оборудования.

Своевременно информировать Заказчика об изменении срока начала и или окончания работ. Устранять собственный брак за свой счёт. Обеспечивать гарантийное обслуживание выполненных работ на срок 1 год с момента их фактического завершения.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, не позволяющие продолжить нормальное использование помещений до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется исполнителем за свой счёт. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом.

Исполнитель обязан своевременно предупредить Заказчика: о непригодности или недоброкачественности материала, полученного от Заказчика; о том, что соблюдение указаний Заказчика грозит годности или прочности выполняемой работы; о наличии иных, не зависящих от Исполнителя, обстоятельств, грозящих годности или прочности выполняемой работы.

В обязанности Исполнителя не входят следующие виды работ: отключение стояков, в т. Обязанности Заказчика: 2. Своевременно производить выплаты по настоящему договору.

Обеспечивать необходимые условия и устранить препятствия для проведения работ мебель, предметы быта , предохранять имущество от загрязнения строительными материалами. В согласованные сроки решать вопросы с коммунальными службами.

Принимать выполненные работы и или их часть, — не позднее следующего дня после их фактического завершения, подписать Акт сдачи-приёмки работ.

Права сторон. В случае предоставления Заказчиком некачественного или несоответствующего материала, приостанавливать данный вид работ. Установить оптимальный график работы сотрудников.

Требовать от Заказчика выполнения предписаний настоящего договора. Получать информацию о порядке выполнения работ. Страховать в организации, имеющей на то разрешение, риски, связанные с выполнением ремонтных работ.

При наличии уважительных причин Заказчик вправе во всякое время до окончания работ отказаться от договора, уплатив Исполнителю вознаграждение за выполненную часть работ и возместив ему убытки, причинённые расторжением договора, размер которых определен в п.

Исполнитель несёт материальную ответственность за испорченный материал Заказчика в пределах его стоимости. В случае повреждения коммуникаций и оборудования Заказчика по вине Исполнителя, последний восстанавливает утраченное за свой счёт.

Исполнитель не несёт материальную ответственность в случае обстоятельств форс-мажора обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, действий третьих лиц, изменения законодательств, социально-экономических и политических условий и т. Исполнителем не осуществляется гарантийное обслуживание при неправильной эксплуатации помещений Заказчиком и или третьими лицами.

Исполнителем не осуществляется гарантийное обслуживание работ, выполненных по технологии, предложенной Заказчиком, а также не принимаются претензии по качеству данных работ. Данные выплаты производятся Заказчиком не позднее третьего дня после расторжения договора.

Порядок и форма оплаты. Заказчик производит поэтапную оплату в зависимости от количества выполненных работ. Окончательный платёж производится Заказчиком не позднее второго календарного дня после подписания конечного Акта о приёме работ.

Дополнительные условия. В случае, если дополнительные работы необходимы в процессе производимых работ, но не учтены в смете по причине невозможности их заведомого определения, они дополнительные работы также подлежат оплате Заказчиком. Смета на дополнительные работы утверждается сторонами до их выполнения.

Договор может быть расторгнут сторонами досрочно по обоюдному согласию Исполнителя и Заказчика либо в соответствии с п. При досрочном расторжении договора по совместному решению сторон, произведённые работы сдаются Заказчику, который уплачивает стоимость выполненных работ в объёме, определяемом сторонами совместно, руководствуясь утверждёнными сметами.

Разногласия по договору решаются сторонами путём проведения переговоров, а в случае не достижения компромисса, — по соответствующему законодательству РФ. Акты сдачи-приёма работ, сметы, протоколы разногласий, прочие приложения и дополнения к договору являются его неотъемлемой частью.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность по настоящему договору. Настоящий договор вступает в юридическую силу с даты его подписания до полного выполнения обязательств сторонами.

Образец договора на проведение ремонтно-строительных работ

Предмет Договора. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту квартиры по адресу: адрес квартиры, именуемый в дальнейшем Объект, согласно проектно-сметной документации, прилагаемой к настоящему договору и пожеланиями Заказчика, выраженными в письменной форме. Стоимость и сроки выполнения работ. Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика. Сроки выполнения работ составляют 1 один календарный месяц с момента начала работ на объекте.

Услуги по ремонту квартиры: виды, выбор подрядчика, договор

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту квартиры по адресу: адрес квартиры, именуемый в дальнейшем Объект, согласно проектно-сметной документации, прилагаемой к настоящему договору и пожеланиями Заказчика, выраженными в письменной форме. Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика. В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности. Если в ходе выполнения работ по настоящему Договору обнаружится необходимость проведения работ, не предусмотренных сметой, стороны письменно согласовывают новые сроки, стоимость и порядок выполнения дополнительных объемов работ, что оформляется соответствующими дополнениями к настоящему Договору. Права и обязанности сторон 3. Обязанности Заказчика: 3.

Итого: руб. Согласно п. Истец неоднократно направлял Ответчику требования по имеющимся нарушениям, так Претензия Ответчику была направлена по электронной почте Электронная форма переписки между сторонами была предусмотрена п. Однако до настоящего момента никакие дополнительные работы не проводились, денежные средства не возвращались.

Узнать больше!

Срок окончания работ — дата 2. Срок выполнения работ может быть продлён по согласованию сторон при увеличении Заказчиком объёма работ относительно первоначальной сметы, несвоевременной оплате работ и материалов Заказчиком, наличии форс-мажорных обстоятельств.

Договор с физическим лицом на оказание услуг по ремонту квартиры

Бесплатно с мобильных и городских Бесплатный многоканальный телефон Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону 8 , юрист Вам поможет Вопросы 1. Необходим типовой договор с ИП на оказание услуг по ремонту кровли. Чем поможете? Посмотрите в интернете, много вариантов. Думаю Вам подойдет Договор подряда.

Проверено антивирусом. Что такое Top-Download?

Образец договора на выполнение ремонтно-отделочных работ в Тамбове

Если между собственником городской квартиры и подрядчиком физическим лицом будет заключен соответствующий договор, то сразу после его подписания у сторон возникнут обязательства друг перед другом. Исполнитель обязан будет выполнить все указанные в соглашении работы в установленные сроки. Ремонт должен быть качественным, в полной мере соответствовать всем существующим нормативам и стандартам. Обязанности владельца объекта недвижимости заключаются в том, что он должен принять выполненные ремонтные работы и оплатить их в оговоренные сроки, если во время проверки у него не возникнет никаких претензий к исполнителю. Юристы настоятельно рекомендуют российским гражданам, которые в целях экономии решили нанять для выполнения ремонта физических лиц, при составлении договоров подряда учитывать следующие моменты: Закупка и доставка строительных материалов. В соглашении необходимо указать, кто будет заниматься этим вопросом.

Ремонт квартир

Одни выбрали строительные бригады по каталогам фирм в интернете, другие — по совету довольных соседей, которым умелые мастера и потолки натянули, и стены выровняли, и санузлы отделали по высшему разряду. В Минское общество потребителей за последние несколько месяцев по этому поводу обратились около сотни человек. Мастеру-ремонтнику Александру Евменову из Минска не раз приходилось переделывать или заканчивать работу за другими. Бывало, бригаде просто предлагали более выгодные заказы — и специалисты без зазрения совести попросту бросали начатое. Семьи оставались без воды, света и канализации в развороченной квартире. Причем и без договора на оказание услуг, который стороны изначально не заключали.

Договор на ремонт квартиры - документ, заключаемый между Физическим или Об оказании услуг по ремонту/отделке жилого помещения.

Ремонт квартир под ключ в Минске.

Бесплатно с мобильных и городских Бесплатный многоканальный телефон Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону 8 , юрист Вам поможет Вопросы 1. Необходим типовой договор с ИП на оказание услуг по ремонту кровли. Чем поможете? Посмотрите в интернете, много вариантов.

Предмет Договора 1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту квартиры по адресу: г.

Подрядчик вправе досрочно выполнить и сдать работы Заказчику. Обязанности и права сторон 5.

Сегодня мы предлагаем своим клиентам воспользоваться возможностью сэкономить на ремонте! В рамках нашего партнерского договора со строительной компанией "STROIM", осуществляющей ремонт квартир в новостройках, Вы можете быстро и недорого осуществить свой ремонт в любом варианте - черновой, чистовой, под ключ. Рекомендуем Вам использовать поэтапную систему работы, разделив весь ремонт на этапы, и рассчитываясь с исполнителям по каждому этапу в отдельности! Стоимость работ должна быть не выше, чем в других компаниях.

Качественно выполнить ремонтные и отделочные работы своими силами с использованием специального инструмента и оборудования. Своевременно информировать Заказчика об изменении срока начала и или окончания работ.

Комментарии 14
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. dirtsbileed

    С.ки. Давить думу надо . ну и остальных кто выше

  2. Ефросиния

    Только по 2 человека от каждого субъекта (170 членов Совета Федерации)

  3. Влас

    Законы о содержании животных по регионам отличаются.

  4. wonteauclar

    Законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм

  5. diopropal

    Михаил, камеру чуть ниже опустите.

  6. Павел

    Спасибо вам за видосы и полезную информацию!

  7. quowoubi

    А если женщина будет утверждать, что на момент секса под воздействием своих половых гормонов была в состоянии измененного сознания, вследствие чего не могла полностью осознавать последствия своих действий и в полной мере руководить ими, а на утро пришла к выводу, что ее согласие нельзя было считать добровольным? Поэтому кроме присутствия нотариуса нужно еще обязательно освидетельствование у психиатра-нарколога!

  8. moacallphefa

    В країні купа проблем, а вони з бідолагами хитрожопими возяться, їздить на чужій машині не платить податки і всі кругом винуваті, бляхерів на смітник !

  9. Викентий

    Где описание действий сотрудников МОП?

  10. Харитина

    Господа, у меня вопрос. Очень часто видел, как следователь совершает следственные действия, допросы и т. д. фиксируя свои действия на видеокамеру.К примеру, следователь вызвал на допрос подозреваемого и решил весь процесс зафиксировать на видеокамеру, но при этом у него на компьютере открыт файл с протоколом допроса, и когда он объявляет о ведении видеосъемки, он следующим шагом называет время начала допроса(пусть будет 16:00), а дальше следователь просто задает вопросы из протокола(фио, год рождения, место работы и т.д.), но при этом не фиксируя ответ в протоколе. Когда допрос заканчивается, следователь объявляет о прекращении видеосъемки и называет время (пусть будет 17:00). Отсюда следует вопрос, как следователь должен ознакомить с протоколом допроса подозреваемого защитника, если он де-факто не был составлен, а если он составит после видеосъемки опираясь на данные из видеофайла, то при оказании в протоколе хотя-бы просто времени начала допроса 16:00

  11. Венедикт

    Учить законы.И не верить никаким адвокатам.

  12. ribmonkgall

    Оскільки з 1978 року і до 17.04.1992р.діяла стаття 166 Конституції УРСР у наступній редакції:

  13. Клеопатра

    Тарас, расскажи про тех у кого кредиты. Могут ли они выезжать за границу

  14. Агата

    А не пошло бы наше государство в жопу